问：施工合同未约定“以财政评审或行政审计结论为工程结算依据”，发包人能否在结算时要求以财评或审计结论为依据？答法律服务中心答疑：若施工合同未明确约定以财政评审或行政审计结论作为工程结算依据，则发包人无权单方面要求在结算时以财评或审计结论为依据。工程结算应遵循合同约定或双方协商一致的原则，财政评审或行政审计结论不属于法定的结算依据。一、从法律角度分析1. 合同自由原则：根据《中华人民共和国民法...
基本情况2017年1月20日，上海某大学和建设集团公司签订《总承包合同》，约定上海某大学将学校图书馆综合项目发包给建设集团公司施工，建筑面积合计18969.05平方米，计划开工日期为2017年3月1日，计划竣工日期为2018年12月20日，签约合同价为86823825.73元。2017年1月28日，施某和建设集团公司签订《项目管理责任承包合同书（内部责任书）》，约定建设集团公司选聘施某作为涉...
基本情况2014年12月，设计院公司在矿业公司招标的“某氧化铝节能减排升级改造项目自备煤气站工程”（以下简称“案涉工程”）项目中中标。《中标通知书》载明的中标金额为34401.73万元。2015年3月18日，设计院公司与矿业公司签订EPC《商务合同》和《技术协议》，《商务合同》关于工程承包范围的约定为：该工程为交钥匙工程，承包人的工程内容详见招标文件技术部分及签订的技术协议，如需在本合同工程...
最高人民法院、国家发展改革委联合发布依法惩治串通投标及其关联犯罪典型案例，其中2起案件为工程建设领域串通投标典型案例。被告人王某串通投标、伪造印章案——伪造印章后用于串通投标，应依法数罪并罚基本案情2016年，被告人王某提供印章印模，到天津市某复印照相刻章店伪造了以下印章：天津市某区劳动和社会保障局劳动力管理专用章1枚、天津市某区建设工程质量安全监督管理支队印章2枚、天津市某区卫生院印章1枚...
基本情况2019年，发包方房地产开发公司与承包方建筑工程公司签订《建设工程施工合同》，约定房地产开发公司将其开发建设的某小区工程发包给建筑工程公司总承包施工，合同价款3.7亿元，合同约定开工日期为2019年8月30日，竣工日期为2022年5月30日，约定了详细的节点工期及节点工期违约金，第一个节点工期“正负零”为2019年11月30日。合同签订后，建筑工程公司于2019年8月15日前即进场进...
基本情况2009年5月6日，建筑工程公司与房地产开发公司签订《建设施工合同》，施工期间，因房地产开发公司资金链断裂，建筑工程公司停工，此时房地产开发公司尚欠建筑工程公司1930.65万元工程款。2013年8月8日，建筑工程公司与房地产开发公司签订《房屋抵债协议》，约定以房地产开发公司开发、建筑工程公司施工建设的某小区第1栋，一层底商全部建筑面积1718.4平方米、二层全部建筑面积1641.8...
基本情况2009年1月2日，酒店公司与建设公司就某别墅区域以外区域硬景和道路管网的施工问题签订《别墅硬景及道路管网工程施工合同》，约定酒店公司将其开发的项目别墅区域内的院墙外硬景道路和管网的土建、铺装、安装等工程发包给建设公司承建，同时约定工程进度款、工程结算款、违约责任等条款。后续双方又就施工范围、价款等内容签订若干份补充协议。上述合同签订后，建设公司依约进行施工，2009年1月至2011...
基本情况2011年11月9日，集团公司与置业公司签订《建设工程施工合同》，约定置业公司将其开发建设的城市广场项目交由集团公司总承包施工，工程总造价暂估人民币3.5亿元（实际以结算造价为准）。同时，置业公司聘请了专业监理单位对工程开展监理工作。2011年11月14日，置业公司向集团公司发出开工通知函，通知工程开工日期为2011年11月18日，接到通知后，集团公司组织施工人员进行工程施工。201...
基本情况2017年，原告城建公司、被告集团公司签订《联合体协议书》，约定城建公司、集团公司组成案涉工程的施工联合体，共同参加工程投标。集团公司为工程牵头人，城建公司具体负责项目的施工管理，以包工包料的方式对案涉工程进行承包经营，承包方式以“单独核算、自负盈亏、自担风险”为原则。2017年11月，城建公司、集团公司组成的联合体中标案涉工程。2018年2月，集团公司与发包人房地产公司就案涉工程签...
近日，国家市场监督管理总局“公众留言”版块新公开一条关于企业标准备案牌匾的留言，总局标准创新管理司对留言进行了回复，本文根据现行法律法规和政策文件对其进行解读，供读者参考。公众留言：金色牌匾上面写着“国家标准化管理委员会 XXX技术标准备案企业”，备案单位是“广州市健肤胎记研究院”，标准名称为“XXX技术”，执行标准是“Q/GZJF 001 - 2024”，咨询网址是“https://std...
基本情况2013年1月23日，建筑工程公司与房地产开发公司签订了某小区的《建设工程施工合同》，合同主要内容为：房地产开发公司将某小区工程发包给建筑工程公司，金额共计暂定约2亿元整，以实际竣工结算为准。合同签订后，建筑工程公司于2013年8月1日进场施工，2016年12月9日项目竣工验收合格。2016年11月30日至12月1日，当地住房城乡建设局与建筑工程公司、房地产开发公司召开协商会，形成《...
基本情况2010年12月23日，房地产公司与建筑公司签订《建设工程施工合同》，约定由建筑公司承包房地产公司开发建设的某北欧风情广场工程项目，合同价款203954700元，开工日期为2011年6月15日，竣工日期为2013年8月10日。2011年4月17日，建筑公司进场施工，施工过程中因房地产公司工程进度款支付多次逾期，建筑公司发出《终止合同通知书》，内容为：因房地产公司于2011年开工至20...
陕公网安备61010402000898号 技术支持：企云动力 本站支持IPv6 网站管理